Obras de Renovación de las Dotaciones urbanísticas de la Calle Arcipreste Bono (Tramo 2), obras financiadas por el Plan Provincial de obras y servicios Castelló IMPULSA de la Diputación Provincial de Castellón.
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
22/04/2025
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 521.765 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Exenta
- División en lotes (Art. 99)
- Lote único
- Ponderación técnica vs. precio
- Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
- Concentración histórica del órgano
- Adjudicatario Recurrente (35%)
Un único contratista recurrente concentra el 35% de las adjudicaciones similares en este órgano (7/20). Desbloquear contratista dominante (Pro) →
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 2205/2025
- Expediente
- 2205/2025
- Tipo y procedimiento
- Obras · Procedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)
- Lugar de ejecución
- — (ES)
- Publicación y fuente
- 08/04/2025, 00:00 · PLACSP
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
Cualquier empresa puede presentar oferta. Suele exigir DEUC, acreditación de solvencia (Art. 87-90 LCSP) y garantía definitiva del 5% al adjudicatario; sobres según el PCAP.
¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?
Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.
521.765 €
~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)17.392 €
Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)5 años
En contratos de similar naturalezaMediana PYME
Según volumen de licitaciónSimulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
347.843 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 271.318 €
> 22% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 5%. Se sitúa en el rango medio del mercado (5% en obras) con equilibrio entre puntuación y viabilidad económica.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Adjudicación registrada e historial del órgano
Resultado oficial publicado en PLACSP.
- NIF: A46015129Importe (sin IVA): 337.408 €Baja: 3%Ofertas: 2Fecha: 12/05/2025
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Trabajos de construcción.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoUE · TEDAccesible PYME
Francia – Trabajos de excavación y movimiento de tierras – Travaux de terrassement nécessaires à l'exécution des opérations d'archéologie (fouilles et diagnostics)
Ville de Fréjus
FranciaObrasCierra 27/11/2026Quedan 30 días - En plazoPliegos PDFRevisar solvenciaDividido en 3 lotes
Acuerdo Marco: selección de empresas contratistas para la ejecución de obras en caminos rurales de Cantabria.
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria2.988.944 €Cierra 23/11/2026Quedan 26 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Alemania – Trabajos de excavación y movimiento de tierras – HWK DO VE501 H7 Außenanlagen Haus 7
Handwerkskammer Dortmund
AlemaniaObrasCierra 24/11/2026Quedan 27 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Alemania – Trabajos de excavación y movimiento de tierras – Erdbauleistungen zur archäologischen Dokumentation
Stadt Schönebeck (Elbe)
Alemania397.287 €Cierra 16/11/2026Quedan 19 días