Servicio de creación de una Red Comarcal de Miradores Turísticos Digitales de Alta Resolución en el Marco del Plan de Sostenibilidad en Destino de La Manchuela de Albacete, financiado por la Unión Europea a través del mecanismo de recuperación y resiliencia “NEXT GENERATION EU”, instrumento financiero de la inversión C14.I1
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
07/07/2025
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 249.917 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Exenta
- División en lotes (Art. 99)
- Lote único
- Ponderación técnica vs. precio
- Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
- Concentración histórica del órgano
- Adjudicatario Recurrente (30%)
Un único contratista recurrente concentra el 30% de las adjudicaciones similares en este órgano (3/10). Desbloquear contratista dominante (Pro) →
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 1455966A
- Expediente
- 1455966A
- Tipo y procedimiento
- Servicios · Procedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)
- Lugar de ejecución
- Albacete (ES421)
- Publicación y fuente
- 18/06/2025, 00:00 · PLACSP
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
Cualquier empresa puede presentar oferta. Suele exigir DEUC, acreditación de solvencia (Art. 87-90 LCSP) y garantía definitiva del 5% al adjudicatario; sobres según el PCAP.
¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?
Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.
249.917 €
~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)8.331 €
Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)3 años
En contratos de similar naturalezaPequeña PYME
Según volumen de licitaciónSimulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
166.611 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 124.959 €
> 25% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 4.3%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Adjudicación registrada e historial del órgano
Resultado oficial publicado en PLACSP.
- NIF: A56276678Importe (sin IVA): 108.297 €Baja: 35%Ofertas: 2Fecha: 30/09/2025
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo (Albacete y ámbito nacional).
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Arrendamiento nave nº 4 del vivero de empresas Albatana (Albacete)
Alcaldía del Ayuntamiento de Albatana
Albacete298 €Cierra 11/11/2026Quedan 15 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Italia – servicios informáticos – gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. N. 36/2023, per l'affidamento per il servizio di upgrade evolutivo di licenze, server, librerie e storage hpe per le esigenze del reparto gestione telematica
IZSAM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del Molise G. Caporale
Italia700.000 €Cierra 27/11/2026Quedan 31 días - En plazoPliegos PDFRevisar solvenciaDividido en 2 lotes
Contrato de Obras contenidas en el proyecto AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS DEL CENTRO DE DÍA DEL ALZHEIMER DE ALMANSA así como la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de estas obras, cofinanciado por el Fondo FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.
Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa
Albacete680.031 €Cierra 23/11/2026Quedan 27 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Servicios profesionales especializados para el mantenimiento y administración de NEDAES en el Museo Nacional del Prado.
Dirección del Museo Nacional del Prado
Madrid18.164 €Cierra 05/11/2026Quedan 9 días