El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras descritas en el proyecto básico y de ejecución para la ampliación del pabellón polideportivo municipal situado en la calle Escuelas nº2 de El Berrueco (Madrid), conforme al proyecto aprobado, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 350.136,33 € (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 6 meses.
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
23/06/2025
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 434.053 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Exenta
- División en lotes (Art. 99)
- Lote único
- Ponderación técnica vs. precio
- Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
- Concentración histórica del órgano
- Adjudicatario Recurrente (33%)
Un único contratista recurrente concentra el 33% de las adjudicaciones similares en este órgano (3/9). Desbloquear contratista dominante (Pro) →
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 946/2024
- Expediente
- 946/2024
- Tipo y procedimiento
- Obras · Abierto Simplificado (Art. 159 LCSP)
- Lugar de ejecución
- Madrid (ES300)
- Publicación y fuente
- 21/05/2025, 00:00 · PLACSP
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
Exige inscripción en ROLECE (o solicitud previa al fin de plazo), sin garantía provisional, y el juicio de valor no puede superar el 25% (45% en prestaciones intelectuales).
¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?
Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.
434.053 €
~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)14.468 €
Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)5 años
En contratos de similar naturalezaPequeña PYME
Según volumen de licitaciónSimulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
289.369 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 225.708 €
> 22% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 4.9%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Adjudicación registrada e historial del órgano
Resultado oficial publicado en PLACSP.
- NIF: B88636477Importe (sin IVA): 279.241 €Baja: 3.5%Ofertas: 2Fecha: 21/07/2025
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Trabajos de construcción (Madrid y ámbito nacional).
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoUE · TEDAccesible PYME
España – Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo – Contratación del servicio de integración y configuración de una herramienta para optimización de rutas de reparto y mantenimiento técnico.
Consejo de Administración de Correos Express Paquetería Urgente, S.A. - S.M.E.
Madrid950.000 €Cierra 26/11/2026Quedan 30 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
España – servicios de gestión de energía – servicios de representación y centro de control para la venta de energía eléctrica vertida en las unidades físicas de producción de canal de isabel II, s.a., m.p.
Canal de Isabel Ii, S.a., M.P.
Madrid1.708.548 €Cierra 25/11/2026Quedan 30 días - En plazoUE · TEDAccesible PYMEDividido en 6 lotes
España – ferretería – suministro de útiles de ferretería, herramientas, equipos de maquinaría, tornillería y carpas y sus accesorios
Canal de Isabel Ii, S.a., M.P.
Madrid736.678 €Cierra 25/11/2026Quedan 30 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
España – servicios de reparación y mantenimiento – servicio de apoyo al mantenimiento de diversas instalaciones tecnicas y elementos constructivos correspondientes a edificios existentes en el complejo de majadahonda
Canal de Isabel Ii, S.a., M.P.
Madrid1.752.976 €Cierra 26/11/2026Quedan 31 días