Renovación de redes y pavimentación en la calle Capitán Luis Vara, entre los números 5 y 11
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
04/11/2026
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 83.631 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Exenta
- División en lotes (Art. 99)
- Lote único
- Ponderación técnica vs. precio
- 100% Criterios Automáticos / Precio
- Concentración histórica del órgano
- Adjudicatario Recurrente (31%)
Un único contratista recurrente concentra el 31% de las adjudicaciones similares en este órgano (4/13). Desbloquear contratista dominante (Pro) →
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 1476/2026
- Expediente
- 1476/2026
- Tipo y procedimiento
- Obras · Abierto Simplificado (Art. 159 LCSP) · posible tramitación abreviada
- Lugar de ejecución
- Ávila (ES411)
- Publicación y fuente
- 14/10/2026, 00:00 · PLACSP
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
IA VerificadaExtracción automatizada con verificación de citas literales, trampas LCSP y arquitectura de memoria
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación, acreditado por declaración jurada o modelo 347.
Relación de principales servicios o suministros realizados en los últimos 3 años
Ver cláusula técnica con Pro →Garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Criterio de oferta anormalmente baja con umbral sobre la media de ofertas
Ver fórmula con Pro →Baremo de Puntuación de Ofertas
Distribución de puntos entre fórmulas matemáticas y criterios sujetos a juicio de valor
| Criterio | Tipo | Puntos | Regla y Literal Verificado |
|---|---|---|---|
Proposición económica | Automático | 70 pts | Se puntuará con 70 puntos la proposición que contemple la oferta más baja. El resto de las ofertas se puntuará en relación con la que haya obtenido mayor puntuación aplicando una regla de tres inversas: X = A1*70/A2. |
Ampliación del plazo de garantía | Automático | 10 pts | Fórmula disponible en el plan Pro🔒 Ver fórmula en Pro |
Simulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
55.754 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 43.488 €
> 22% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 4.9%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Historial de contratación del órgano
Comportamiento histórico de Alcaldía del Ayuntamiento de Arévalo en PLACSP.
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Trabajos de construcción (Ávila y ámbito nacional).
Consola Copiloto de Licitación
IA VerificadaExtracción automatizada con verificación de citas literales, trampas LCSP y arquitectura de memoria
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Adquisición de vehículo ligero con cesta de 14m
Pleno de la Mancomunidad Alberche
Ávila65.511 €Cierra 10/11/2026Quedan 15 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYMEDividido en 2 lotes
Renovación de la Calle Mayor entre la bifurcación con Calle Sorripas y el cruce con Calle Crucillata, en Bielsa
Pleno del Ayuntamiento de Bielsa
Huesca171.915 €Cierra 15/11/2026Quedan 20 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento y pavimentación de varias calles del casco urbano
Alcaldía del Ayuntamiento De Longares
Zaragoza306.370 €Cierra 17/11/2026Quedan 22 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Ejecución de las obras de «Adecuación calle en Proyecto C», en el término municipal de Albocàsser, incluyendo la urbanización del vial, movimiento de tierras, redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento, alumbrado público, baja tensión, muros y cerramientos, firmes y pavimentación, así como la gestión de residuos y las medidas de seguridad y salud.
Alcaldía del Ayuntamiento de Albocàsser
Castellón90.819 €Cierra 16/11/2026Quedan 21 días