El objeto del contrato, que se enmarca dentro de la línea de actuación del Eje 2, “Mejora de la eficiencia energética”, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “PSTD AGULO, EL BOMBÓN DE LA GOMERA”, será la realización de la actuación Nº 2 denominada “Planta Fotovoltaica de autoconsumo en cubierta de instalación deportiva”.
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
27/10/2025
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 495.230 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Exenta
- División en lotes (Art. 99)
- Lote único
- Ponderación técnica vs. precio
- Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
- Concentración histórica del órgano
- Adjudicatario Recurrente (36%)
Un único contratista recurrente concentra el 36% de las adjudicaciones similares en este órgano (4/11). Desbloquear contratista dominante (Pro) →
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 769/2025 fotovolt inst deport Fondos NG.EU.PSTD
- Expediente
- 769/2025 fotovolt inst deport Fondos NG.EU.PSTD
- Tipo y procedimiento
- Obras · Abierto Simplificado (Art. 159 LCSP)
- Lugar de ejecución
- Santa Cruz de Tenerife (ES706)
- Publicación y fuente
- 07/10/2025, 00:00 · PLACSP
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
Exige inscripción en ROLECE (o solicitud previa al fin de plazo), sin garantía provisional, y el juicio de valor no puede superar el 25% (45% en prestaciones intelectuales).
¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?
Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.
495.230 €
~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)16.508 €
Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)5 años
En contratos de similar naturalezaMediana PYME
Según volumen de licitaciónSimulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
330.154 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 257.520 €
> 22% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 4.9%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Adjudicación registrada e historial del órgano
Resultado oficial publicado en PLACSP.
- NIF: B76605245Importe (sin IVA): 309.398 €Baja: 6.3%Ofertas: 4Fecha: 04/12/2025
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Trabajos de construcción (Santa Cruz de Tenerife y ámbito nacional).
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Contrato de obras de "Mejoras de accesibilidad en el Centro Cultural de Pedro Álvarez"
Alcaldía del Ayuntamiento de La Villa de Tegueste
Santa Cruz de Tenerife191.061 €Cierra 09/11/2026Quedan 14 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Contratación reservada a centros especiales de empleo de iniciativa social del Servicio de Control de Entrada y Accesos de la sede de la Diputación del Común (expte. 78/2026)
Diputado del Común
Santa Cruz de Tenerife67.309 €Cierra 10/11/2026Quedan 15 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Actualización Sistema De Alarma Para La Detección De Vaciado De Botellas De Extinción Sf6 Aeropuerto De La Palma
Aena. Dirección del Aeropuerto de La Palma
Santa Cruz de Tenerife99.976 €Cierra 10/11/2026Quedan 15 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Acondicionamiento de almacén (anexo a pabellón multiusos) para Bar Social, fase 1
Alcaldía del Ayuntamiento de Castejón de Monegros
Huesca73.656 €Cierra 16/11/2026Quedan 21 días