Contrato de servicios de direccion de obras, coordinarion de seguridad y salud, y asistencia tecnica-juridica para justificacion de inversiones, de las obras de proyecto integral de energia limpia en el municipio de Cortes de Arenoso. Medidas 2, 3 y 4
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
31/03/2025
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 93.423 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Exenta
- División en lotes (Art. 99)
- Lote único
- Ponderación técnica vs. precio
- Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
- Concentración histórica del órgano
- Adjudicatario Recurrente (40%)
Un único contratista recurrente concentra el 40% de las adjudicaciones similares en este órgano (2/5). Desbloquear contratista dominante (Pro) →
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 10/2025
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
Exige inscripción en ROLECE (o solicitud previa al fin de plazo), sin garantía provisional, y el juicio de valor no puede superar el 25% (45% en prestaciones intelectuales).
¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?
Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.
93.423 €
~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)3.114 €
Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)3 años
En contratos de similar naturalezaPequeña PYME
Según volumen de licitaciónSimulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
62.282 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 46.711 €
> 25% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 4.3%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Historial de contratación del órgano
Comportamiento histórico de Pleno del Ayuntamiento de Cortes de Arenoso en PLACSP.
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (Castellón y ámbito nacional).
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoPliegos PDFAccesible PYMEDividido en 2 lotes
Servicio de asistencia y asesoramiento técnico para el control de calidad (LOTE-1) y el servicio de educación ambiental (LOTE-2) del servicio de RSU, limpieza viaria y ecoparque del municipio de Benicàssim
Junta de Gobierno Ayuntamiento de Benicàssim
Castellón786.187 €Cierra 28/10/2026Quedan 2 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Francia – Servicios de asistencia técnica – Prestation de suivi de travaux pour les installations du SPR et LABM-SPST du CEA Cadarache
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
FranciaServiciosCierra 11/12/2026Quedan 46 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Francia – servicios de asistencia técnica – assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre des travaux d'extraction de sédiments et d'approfondissement du chenal d'accès au port de l'ouest guyanais
Cté de Cnes de l'Ouest Guyanais
FranciaServiciosCierra 20/11/2026Quedan 25 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Portugal – servicios de asistencia técnica – aquisição de serviços de manutenção e operação, em regime de fornecimento contínuo, dos sistemas técnicos, avac e hidraulicos da torre lidador, paços do concelho, forum da maia, centro inovação carlos fiolhais e posto de turismo
Município da Maia
Portugal95.740 €Cierra 15/11/2026Quedan 19 días