AnuladaServiciosProcedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)

IVACE. Contratación del servicio de Dirección de Obra, Dirección de ejecución de instalaciones, y Dirección de ejecución material y coordinación de seguridad y salud en las obras de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos anualidad 2025-2026, Uzi 6 Riu de Castalla

Alcaldía del Ayuntamiento de CastallaAlicanteExp. 5216/2025

Ver anuncio oficial ↗

Presupuesto sin IVA

6.500 €

Valor estimado: 6.500 €

Solvencia / Viabilidad

GO · Accesible para PYME

Facturación ref.: 9.750 €

Plazo de presentación

26/11/2025

Riesgo de continuidad en el órgano: Un único contratista recurrente ha ganado el 56% de las adjudicaciones analizadas (5/9) en este órgano.

Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)

Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano

GO · Accesible para PYME

Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.

Solvencia económica anual (Art. 87): 9.750 €
Clasificación empresarial (Art. 77): Exenta
División en lotes (Art. 99): Lote único
Ponderación técnica vs. precio: Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
Concentración histórica del órgano: Riesgo Alto de Continuidad (56%)

Objeto y resumen del contrato

Id licitación: 5216/2025; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Castalla; Importe: 6500 EUR; Estado: ANUL

Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 5216/2025

Expediente: 5216/2025
Tipo y procedimiento: Servicios · Procedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)
Lugar de ejecución: Alicante (ES521)
Publicación y fuente: 11/11/2025, 00:00 · PLACSP
Códigos CPV: 71000000 71300000 71200000
+1 CPV más
71317210
Ver sector Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección →

¿Te interesa este sector?

Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.

Crear alerta con estos filtros

Gratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios

Simulador de Oferta y Umbrales de Baja

Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)

Curva real de este órgano (9 adjudicaciones analizadas)Ver P25–P75 en Pro1 oferta con baja temeraria registrada en este órgano

Presupuesto Base Máximo

6.500 €

Importe de licitación sin IVA

Rango Óptimo CompetitivoDesbloquear Pro

••.••• € – ••.••• €

Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)

Límite de Temeridad Estimado

< 4.875 €

> 25% de baja (referencia orientativa sectorial)

Simulador de Oferta Económica

Importe de tu oferta (€ sin IVA)

Porcentaje de baja ofertado:4.3%

Diagnóstico de Oferta: Oferta Conservadora (Baja Reducida)4.3% de baja

Baja del 4.3%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.

PRO

Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria

Pro

Desbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).

Probar 14 días gratis (Sin tarjeta) →

Historial de contratación del órgano

Comportamiento histórico de Alcaldía del Ayuntamiento de Castalla en PLACSP.

Ver perfil del órgano →

Muestra histórica del órgano: 9 adjudicaciones analizadas · Cuota del contratista principal: 56% (5/9 contratos). Ver curva P25–P75 y contratista dominante en Pro →

Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV

Adjudicatarios activos en Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (Alicante y ámbito nacional).

Radar de renovaciones →

Efealcubo Arquitectura S.C.P.PYME

J54911342

14 contratos ganados241.127 € sin IVA

Coordinación de Seguridad y Prevención en la Construcción, S.L.P.PYME

B53606117

11 contratos ganados203.599 € sin IVA

Aquatec, Soluciones Medioambientales SauPYME

A85788073

7 contratos ganados900.701 € sin IVA

Xúquer-Arqing, SLPYME

B98003841

6 contratos ganados163.306 € sin IVA

Ingeniería y Estudios Mediterráneo, S.L.P.PYME

B03408614

6 contratos ganados189.656 € sin IVA

Procon Nerium, S.L.PYME

B53798567

6 contratos ganados330.805 € sin IVA

Consola Copiloto de Licitación

Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres

Estructura de Sobres y Checklist de Presentación

Estructura estándar LCSP

Organiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.

0 de 9 documentos listos · 0%

Progreso guardado en tu navegador

Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)

DEUC (Documento Europeo Único de Contratación) firmado electrónicamente
Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar
Acreditación de solvencia económica y técnica (o clasificación empresarial si aplica)
Certificado de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social

Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor

Memoria técnica descriptiva de la ejecución del proyecto
Metodología de trabajo, cronograma y asignación de equipo profesional
Criterios de calidad, sostenibilidad medioambiental y mejoras ofertadas

🚨

Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)

¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.

Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)

Oferta económica formal (desglose de precios y porcentaje de baja)
Criterios cuantificables automáticamente mediante fórmulas

📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)

Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).

🔒 Desbloquear Plantilla Word (.doc) con Pro

Capítulo / Sección	% Puntuación Técnica	Extensión Sugerida	Exigencia del Pliego
Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución	40%	~8 págs.	Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT.
Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano	30%	~6 págs.	Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución.
Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad	30%	~6 págs.	Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad.

Fuente normativa: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) · BOEDatos oficiales agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y TED Europa

¿Es tu primera vez licitando? Consulta los requisitos paso a paso para presentarte a una licitación.

Licitaciones relacionadas

En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Contrato de servicios de redacción de proyecto básico y ejecución de obras de conservación y mantenimiento del edificio municipal sito en C/Jacinto Benavente, nº 31 - Responsable del contrato de obras, Dirección de Obra, Dirección de ejecución de la obra, Gestión de Control de Calidad, Coordinación de seguridad y salud y Redacción de documentación final de obra.
Alcaldía del Ayuntamiento de El Campello
Alicante16.529 €Cierra 06/11/2026
Quedan 11 días
En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Contratación de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, para la obra de construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas,
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja
Alicante379.040 €Cierra 16/11/2026
Quedan 21 días
En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Contrato del Servicio de Dirección facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del Auditorio de Torrevieja, C/ Salero y Varadero completo, (EXP. 21209/2021), punto de entronque en media tensión para suministro eléctrico y actualización de la red de agua potable y evacuación de pluviales en el ámbito del Museo del Mar y Auditorio, mediante tramitación anticipada del gasto
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja
Alicante315.857 €Cierra 16/11/2026
Quedan 21 días
En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Servicio para la dirección facultativa (Dirección de ejecución de obra y coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución) de la obra "Edificio gimnasio y aseo adaptado" en el municipio de Almudaina (2024.PLA.027)
Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante
Alicante9.579 €Cierra 05/11/2026
Quedan 10 días

Ver anuncio ↗

Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)

Objeto y resumen del contrato

¿Te interesa este sector?

Informe completo del expediente (PCAP / PPT)

Consola Copiloto de Licitación

🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa

¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?

Simulador de Oferta y Umbrales de Baja

Simulador de Oferta Económica

Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria

Historial de contratación del órgano

Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV

Consola Copiloto de Licitación

Estructura de Sobres y Checklist de Presentación

Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)

Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor

Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)

Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)

📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)

Licitaciones relacionadas

Contratación de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, para la obra de construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas,

Servicio para la dirección facultativa (Dirección de ejecución de obra y coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución) de la obra "Edificio gimnasio y aseo adaptado" en el municipio de Almudaina (2024.PLA.027)