EXP 17/26 - Contrato de Obras del Proyecto de reforna de la estación de Petra e instalación de planta fotovoltaica para autoconsumo (T. M. DE PETRA)
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
19/11/2026
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Barrera de entrada elevada por exigencia de clasificación empresarial obligatoria o volumen de facturación alto. Se recomienda concurrir en UTE.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 5.679.124 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Obligatoria
- División en lotes (Art. 99)
- Lote único
- Ponderación técnica vs. precio
- Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
- Concentración histórica del órgano
- Concurrencia Abierta / Diversificada
Alta rotación de proveedores en este órgano: ningún adjudicatario supera el 30% de cuota (56 expedientes).
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 115/2026
- Expediente
- 115/2026
- Tipo y procedimiento
- Obras · Procedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)
- Lugar de ejecución
- — (ES53)
- Publicación y fuente
- 21/10/2026, 00:00 · PLACSP
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
Cualquier empresa puede presentar oferta. Suele exigir DEUC, acreditación de solvencia (Art. 87-90 LCSP) y garantía definitiva del 5% al adjudicatario; sobres según el PCAP.
¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?
Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.
5.679.124 €
~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)189.304 €
Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)5 años
En contratos de similar naturalezaGran Empresa / UTE
Según volumen de licitaciónSimulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
3.786.083 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 2.953.144 €
> 22% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 4.9%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Historial de contratación del órgano
Comportamiento histórico de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en PLACSP.
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Trabajos de construcción.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoUE · TEDAccesible PYME
Francia – Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario – Travaux de conception du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) de LA PAULINE 83
SNCF Gares & Connexions
FranciaObrasPublicada 22/10/2026 - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Francia – Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario – Travaux de conception du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) de LA PAULINE 83
SNCF Gares & Connexions
FranciaObrasPublicada 19/10/2026 - AdjudicadaUE · TEDAccesible PYME
Portugal – trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario – “empreitada de projeto e construção para o lote 2 - execução dos toscos entre a estação santos e o término da estação cais do sodré, pk 1+319,729 ao pk 1+984,273, no âmbito da concretização do plano de expansão do metropolitano de lisboa – prolongamento das linhas amarela e verde (rato – cais do sodré) -proc. 003/2020-dlo/ml
Metropolitano de Lisboa, EPE
PortugalObrasPublicada 14/10/2026 - AdjudicadaUE · TEDClasificación / UTE
Francia – Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario – RER Ligne A Projet d’Adaptation au MI 09 – Phase 3 - Renouvellement de l'Atelier de Maintenance Patrimoniale de Sucy en Brie Lot T 59 : Zones 4 et « caisses » - Travaux de GO et SO
Ratp
Francia3.649.998 €Publicada 12/10/2026