Suministro por emergencia de retardante concentrado para reponer existencias en el aeródromo de la base de Villares (Guadalajara), debido al incendio forestal originado el día 16/07/2026 en el T.M de La Mierla (Guadalajara)
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
Consultar anuncio
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 52.392 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Exenta
- División en lotes (Art. 99)
- Lote único
- Ponderación técnica vs. precio
- Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
- Concentración histórica del órgano
- Riesgo Alto de Continuidad (79%)
Un único contratista recurrente ha ganado el 79% de las adjudicaciones analizadas (15/19) en este órgano. Desbloquear contratista dominante (Pro) →
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 2026/002387
- Expediente
- 2026/002387
- Tipo y procedimiento
- Suministros · Procedimiento con negociación
- Lugar de ejecución
- Guadalajara (ES424)
- Publicación y fuente
- 21/08/2026, 00:00 · PLACSP
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
El órgano invita o negocia con empresas concretas; revisa en el anuncio si admite candidaturas abiertas.
¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?
Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.
52.392 €
~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)1.746 €
Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)3 años
En contratos de similar naturalezaAutónomo / MicroPYME
Según volumen de licitaciónSimulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
34.928 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 28.641 €
> 18% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 1.8%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Adjudicación registrada e historial del órgano
Resultado oficial publicado en PLACSP.
- Barricade Brs SLPYMENIF: B99568974Importe (sin IVA): 34.928 €Baja: 0%Ofertas: 1Fecha: 27/07/2026
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa (Guadalajara y ámbito nacional).
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Suministro en régimen de alquiler de elementos decorativos e iluminación exterior de edificios municipales, calles y plazas de Cabanillas del Campo para el periodo navideño.
Alcaldia del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
Guadalajara38.680 €Cierra 11/11/2026Quedan 16 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
[UT4] Instalación de Sistema de Aislamiento Térmico Exterior en fachada (SATE), para la "obra fase 1 acondicionamiento y equipamiento edificio para Centro Tecnológico del Huevo de CLM en Marchamalo (Guadalajara)", financiado con fondos FEDER
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Guadalajara83.189 €Cierra 16/11/2026Quedan 21 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Contratación mediante procedimiento abierto simplificado del contrato mixto de obras y suministro para la ejecución del Proyecto de mejora del Centro Social de Santa María del Espino (Anguita)
Alcaldía del Ayuntamiento de Anguita
Guadalajara134.962 €Cierra 16/11/2026Quedan 21 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Servicio de transporte de agua potable mediante cisterna a los depósitos de la red municipal
Alcaldia del Ayuntamiento de Trillo
Guadalajara145.962 €Cierra 10/11/2026Quedan 15 días