Procedimiento abierto simplificado proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra de restauración integral de las cubiertas del Parador de Turismo de Benavente Zamora
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
09/11/2026
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 8.678 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Exenta
- División en lotes (Art. 99)
- Lote único
- Ponderación técnica vs. precio
- Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
- Concentración histórica del órgano
- Adjudicatario Recurrente (40%)
Un único contratista recurrente concentra el 40% de las adjudicaciones similares en este órgano (2/5). Desbloquear contratista dominante (Pro) →
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 020026C00106
- Expediente
- 020026C00106
- Tipo y procedimiento
- Servicios · Abierto Simplificado (Art. 159 LCSP) · posible tramitación abreviada
- Lugar de ejecución
- Zamora (ES419)
- Publicación y fuente
- 20/10/2026, 00:00 · PLACSP
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
Por importe, el órgano puede haber usado la tramitación abreviada del Art. 159.6 (sobre único, solo criterios automáticos, sin acreditar solvencia ni garantía definitiva). No es obligatoria: confírmalo en el PCAP antes de preparar la oferta.
¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?
Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.
Exenta si es abreviado
~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)Exenta si es abreviado
Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)3 años
En contratos de similar naturalezaAutónomo / MicroPYME
Según volumen de licitaciónSimulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
17.355 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 13.017 €
> 25% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 4.3%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Historial de contratación del órgano
Comportamiento histórico de Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) en PLACSP.
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (Zamora y ámbito nacional).
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoUE · TEDAccesible PYME
Alemania – Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección – BLB NRW Köln / Neubau JVA Köln / Sachverständigen-Prüfung lufttechnischer Anlagen nach PrüfVO NRW
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln
AlemaniaServiciosCierra 24/11/2026Quedan 28 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Alemania – Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección – Planungsleistung Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Drei-Feld-Sporthalle - Küchenplanung
Landkreis Havelland - Der Landrat -
AlemaniaServiciosCierra 27/11/2026Quedan 31 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Alemania – Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección – 2026-018aba-03586-IngV_B 49 - OU Reiskirchen / Lindenstruth / Umweltbaubegleitung (UBB)
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
AlemaniaServiciosCierra 26/11/2026Quedan 30 días - En plazoUE · TEDAccesible PYME
Alemania – Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección – Quartiersmanagement für das Stadtteilprojekt West für den Zeitraum 2027 und 2028
Stadt Essen, Zentrales Vergabemanagement
AlemaniaServiciosCierra 03/11/2026Quedan 7 días