Ejecución Obra 1-2-3 DAÑOS POR DANA -Línea de Reparación Reposición Infraestructuras
Lote 1:Actuacion1 (Solicitud 333): Muro Contención Campo Fútbol Esfiliana
Lote 2::Actuación 2 (Solicitud 445) Muro de contención C.D. Trópolis Alcudia
Lote 3::Actuacion3 (Solicitud 404) Reparación y Pavimento Calle Las Cruces
Presupuesto sin IVA
Solvencia / Viabilidad
Plazo de presentación
03/03/2026
Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)
Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano
Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.
- Solvencia económica anual (Art. 87)
- 111.223 €
- Clasificación empresarial (Art. 77)
- Exenta
- División en lotes (Art. 99)
- Dividido en 3 lotes
- Ponderación técnica vs. precio
- Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
- Concentración histórica del órgano
- Riesgo Alto de Continuidad (50%)
Un único contratista recurrente ha ganado el 50% de las adjudicaciones analizadas (3/6) en este órgano. Desbloquear contratista dominante (Pro) →
Objeto y resumen del contrato
Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 01/2026-_ Obra _ABI_LOTES-Daño Dana
¿Te interesa este sector?
Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.
Crear alerta con estos filtrosGratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios
Informe completo del expediente (PCAP / PPT)
Solicita la extracción íntegra de solvencia, baremo de puntos, cláusulas de baja temeraria y actas publicadas.
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa
Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →
Cualquier empresa puede presentar oferta. Suele exigir DEUC, acreditación de solvencia (Art. 87-90 LCSP) y garantía definitiva del 5% al adjudicatario; sobres según el PCAP.
¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?
Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.
111.223 €
~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)3.707 €
Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)5 años
En contratos de similar naturalezaPequeña PYME
Según volumen de licitaciónSimulador de Oferta y Umbrales de Baja
Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)
74.149 €
Importe de licitación sin IVA••.••• € – ••.••• €
Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)< 57.836 €
> 22% de baja (referencia orientativa sectorial)Simulador de Oferta Económica
Baja del 4.9%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.
Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria
ProDesbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).
Adjudicación registrada e historial del órgano
Resultado oficial publicado en PLACSP (por lote).
- Lote 1: Construcciones y Obras Tractus Málaga, SLPYMENIF: B92490515Importe (sin IVA): 25.341 €Ofertas: 1Fecha: 11/03/2026
- Lote 2: Construcciones y Obras Tractus Málaga, SLPYMENIF: B92490515Importe (sin IVA): 25.996 €Ofertas: 1Fecha: 11/03/2026
- Lote 3: Construcciones y Obras Tractus Málaga, SLPYMENIF: B92490515Importe (sin IVA): 21.489 €Ofertas: 1Fecha: 11/03/2026
Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV
Adjudicatarios activos en Trabajos de construcción (Granada y ámbito nacional).
Consola Copiloto de Licitación
Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres
Estructura de Sobres y Checklist de Presentación
Estructura estándar LCSPOrganiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.
Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)
Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor
Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)
¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.
Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)
📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)
Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).
| Capítulo / Sección | Puntos Baremo | % Puntuación Técnica | Extensión Sugerida | Exigencia del Pliego |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución | 0 pts | 40% | ~8 págs. | Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT. |
| Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución. |
| Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad | 0 pts | 30% | ~6 págs. | Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad. |
Licitaciones relacionadas
- En plazoPliegos PDFClasificación / UTE
Refundido final urbanización del Plan Especial "La Aurora" en Ogíjares.
Presidencia de la Diputación Provincial de Granada
Granada4.566.296 €Cierra 09/11/2026Quedan 14 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Contrato de obras para la reparación de la cubierta del edificio del Ayuntamiento por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria financiado con la subvención de medidas urgentes a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Real Decreto Ley 5/2026, de 17 de febrero.
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Villa de Otura
Granada99.174 €Cierra 11/11/2026Quedan 16 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Servicio de dirección de la obra refundido final. Urbanización del plan especial La Aurora en Ogíjares.
Presidencia de la Diputación Provincial de Granada
Granada100.163 €Cierra 11/11/2026Quedan 16 días - En plazoPliegos PDFAccesible PYME
constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras adecuación de espacio bajo cubierta en ayuntamiento de Dúdar
Alcaldia del Ayuntamiento de Dúdar
Granada48.084 €Cierra 06/11/2026Quedan 11 días