ResueltaServiciosProcedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)

Redacción del proyecto modificado para la ejecución de obras de rehabilitación de la Casa Palacio de los Vargas, Grutas, Jardines del Reservado Chico

Área de Gobierno de Cultura, Turismo y DeporteMadridExp. 511/2024/47044/130/33601/1/01

Ver anuncio oficial ↗

Presupuesto sin IVA

135.556 €

Valor estimado: 135.556 €

Solvencia / Viabilidad

GO · Accesible para PYME

Facturación ref.: 203.334 €

Plazo de presentación

08/04/2026

Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)

Evaluación orientativa de solvencia, lotes y continuidad del órgano

GO · Accesible para PYME

Licitación altamente accesible para PYMEs y autónomos por requisitos proporcionados y umbrales de solvencia asequibles.

Solvencia económica anual (Art. 87): 203.334 €
Clasificación empresarial (Art. 77): Exenta
División en lotes (Art. 99): Lote único
Ponderación técnica vs. precio: Estándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)
Concentración histórica del órgano: Adjudicatario Recurrente (42%)

Objeto y resumen del contrato

Id licitación: 511/2024/47044/130/33601/1/01; Órgano de Contratación: Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte; Importe: 135556.24 EUR; Estado: RES

Ficha técnica del expediente (CPV, DIR3, plazos y origen)Exp. 511/2024/47044/130/33601/1/01

Expediente: 511/2024/47044/130/33601/1/01
Tipo y procedimiento: Servicios · Procedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)
Lugar de ejecución: Madrid (ES300)
Publicación y fuente: 19/05/2026, 00:00 · PLACSP
Códigos CPV: 71000000 71242000 71310000 Ver sector Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección →

¿Te interesa este sector?

Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.

Crear alerta con estos filtros

Gratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios

Simulador de Oferta y Umbrales de Baja

Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)

Curva real de este órgano (19 adjudicaciones analizadas)Ver P25–P75 en Pro

Presupuesto Base Máximo

135.556 €

Importe de licitación sin IVA

Rango Óptimo CompetitivoDesbloquear Pro

••.••• € – ••.••• €

Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)

Límite de Temeridad Estimado

< 101.667 €

> 25% de baja (referencia orientativa sectorial)

Simulador de Oferta Económica

Importe de tu oferta (€ sin IVA)

Porcentaje de baja ofertado:4.3%

Diagnóstico de Oferta: Oferta Conservadora (Baja Reducida)4.3% de baja

Baja del 4.3%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.

PRO

Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria

Pro

Desbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).

Probar 14 días gratis (Sin tarjeta) →

Adjudicación registrada e historial del órgano

Resultado oficial publicado en PLACSP.

Ver perfil del órgano →

UTE BARDAJÍ-VALLADARES Ayto.MADRID 2PYME
Importe (sin IVA): 135.556 €Baja: 0%Ofertas: 1Fecha: 14/05/2026
¿Es tu competidor? Vigilar a UTE Bardají-Valladares Ayto.Madrid 2 →

Muestra histórica del órgano: 19 adjudicaciones analizadas · Cuota del contratista principal: 42% (8/19 contratos). Ver curva P25–P75 y contratista dominante en Pro →

Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV

Adjudicatarios activos en Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (Madrid y ámbito nacional).

Radar de renovaciones →

Inco, Estudio Técnico, S.L.PYME

B80596083

22 contratos ganados110.020 € sin IVA

Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra,SA (Cemosa)PYME

A29021334

21 contratos ganados48.274 € sin IVA

S.P.R.L. Mare Nostrum, S.L.PYME

B16609844

17 contratos ganados36.274 € sin IVA

Hispánica PrevenciónPYME

B81427882

14 contratos ganados44.922 € sin IVA

Incope Consultores, S.L.PYME

B83665513

7 contratos ganados15.970 € sin IVA

Ingeniería Básica Obras y Proyectos S.L.PYME

B79385035

6 contratos ganados149.027 € sin IVA

Consola Copiloto de Licitación

Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres

Estructura de Sobres y Checklist de Presentación

Estructura estándar LCSP

Organiza tu oferta según el pliego oficial. El estado de la lista de verificación se guarda en tu navegador.

0 de 9 documentos listos · 0%

Progreso guardado en tu navegador

Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)

DEUC (Documento Europeo Único de Contratación) firmado electrónicamente
Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar
Acreditación de solvencia económica y técnica (o clasificación empresarial si aplica)
Certificado de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social

Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor

Memoria técnica descriptiva de la ejecución del proyecto
Metodología de trabajo, cronograma y asignación de equipo profesional
Criterios de calidad, sostenibilidad medioambiental y mejoras ofertadas

🚨

Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)

¡Atención tribunal TARC! Incluir cualquier dato económico, precio unitario, porcentaje de descuento o compromiso evaluable mediante fórmulas (Sobre C) dentro de la Memoria Técnica (Sobre B) invalida la oferta por vulneración del secreto de la oferta.

Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)

Oferta económica formal (desglose de precios y porcentaje de baja)
Criterios cuantificables automáticamente mediante fórmulas

📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)

Estructura proporcional recomendada según la ponderación de puntos del baremo del pliego (~20 págs max).

🔒 Desbloquear Plantilla Word (.doc) con Pro

Capítulo / Sección	% Puntuación Técnica	Extensión Sugerida	Exigencia del Pliego
Propuesta Técnica y Metodología de Ejecución	40%	~8 págs.	Cumplimiento general de los requerimientos técnicos del PPT.
Equipamiento, Medios Materiales y Equipo Humano	30%	~6 págs.	Acreditación de medios personales y materiales adscritos a la ejecución.
Plan de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad	30%	~6 págs.	Sistemas de control de calidad, prevención de riesgos y sostenibilidad.

Fuente normativa: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) · BOEDatos oficiales agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y TED Europa

¿Es tu primera vez licitando? Consulta los requisitos paso a paso para presentarte a una licitación.

Licitaciones relacionadas

En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Servicio de revisión de las líneas de vida y puntos de anclaje, así como los EPIs asociados a los mismos, en sus sedes de Madrid Ref.: PAS/MNT427885/7001/2026
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
Madrid6.000 €Cierra 06/11/2026
Quedan 10 días
En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Servicio de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de ejecución de Actuaciones de introducción de reductores de velocidad y renovación de la señalización horizontal en diversas calles en los barrios de Los Molinos y Buenavista, en Getafe.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe
Madrid7.552 €Cierra 06/11/2026
Quedan 11 días
En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Asistencia técnica para la redacción de proyecto y la tramitación de la legalización de la instalación solar térmica existente en el Parador de Turismo de Alcalá de Henares (Madrid).
Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
Madrid8.000 €Cierra 10/11/2026
Quedan 14 días
En plazoPliegos PDFAccesible PYME
Redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras de urbanización, acerado y asfaltado en seis ámbitos municipales: Travesía de Erillas; Calle Poniente; Calle Morera; Rotonda de Barrenola; Calle Redondillo; y Calle Barrio Arriba, números 54 a 72.
Alcaldia del Ayuntamiento de Moralzarzal
Madrid20.248 €Cierra 04/11/2026
Quedan 9 días

Ver anuncio ↗

Redacción del proyecto modificado para la ejecución de obras de rehabilitación de la Casa Palacio de los Vargas, Grutas, Jardines del Reservado Chico

Viabilidad PYME y Requisitos Clave (LCSP)

Objeto y resumen del contrato

¿Te interesa este sector?

Informe completo del expediente (PCAP / PPT)

Consola Copiloto de Licitación

🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa

¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?

Simulador de Oferta y Umbrales de Baja

Simulador de Oferta Económica

Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria

Adjudicación registrada e historial del órgano

Especialistas activos y potenciales socios UTE en este CPV

Consola Copiloto de Licitación

Estructura de Sobres y Checklist de Presentación

Sobre A (o Archivo 1) · Documentación Administrativa (Excluyente)

Sobre B (o Archivo 2) · Propuesta Técnica sujeta a Juicio de Valor

Alerta de Secreto de la Oferta (Arts. 139.2 y 146.2 LCSP)

Sobre C · Oferta Económica (Fórmulas Objetivas)

📐 Arquitecto de Memoria Técnica (Sobre B)

Licitaciones relacionadas

Servicio de revisión de las líneas de vida y puntos de anclaje, así como los EPIs asociados a los mismos, en sus sedes de Madrid Ref.: PAS/MNT427885/7001/2026

Servicio de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de ejecución de Actuaciones de introducción de reductores de velocidad y renovación de la señalización horizontal en diversas calles en los barrios de Los Molinos y Buenavista, en Getafe.

Asistencia técnica para la redacción de proyecto y la tramitación de la legalización de la instalación solar térmica existente en el Parador de Turismo de Alcalá de Henares (Madrid).

Redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras de urbanización, acerado y asfaltado en seis ámbitos municipales: Travesía de Erillas; Calle Poniente; Calle Morera; Rotonda de Barrenola; Calle Redondillo; y Calle Barrio Arriba, números 54 a 72.